На днях выиграл дело, где удалось снизить неустойку по договору подряда с 20 млн. руб. до 18 тысяч, т.е. почти в 1000 раз.
Большую часть удалось отбить за счет снижения неустойки по статье 333 ГК РФ и напоминания о моратории на банкротство.
В отношении части суммы спорили о том, до какого момента неустойку считать. Было два варианта:
1. До момента подписания акта приема-передачи. Это означало, что подрядчик должен сдать работы заказчику чуть раньше, чтобы последний успел принять работы в общие сроки выполнения работ.
2. До момента уведомления заказчика о готовности работ к приемке. Такой подход предполагает, что период выполнения работ — это именно период выполнения работ, и он не включает в себя время приемки работ, которая может происходить за пределами сроков выполнения работ.
Истец изначально настаивал на первой позиции, мы на второй. В итоге Истец согласился с нашей позицией и пересчитал сроки начисления неустойки.
Вывод из дела: очень важно сохранять документы и переписку, в т.ч. электронную, подтверждающую уведомление заказчика о готовности работ к приемке. В случае спора о неустойке это поможет снизить ее сумму, потому что заказчик, почти наверняка, будет в иске считать неустойку по дату подписания актов.
Большую часть удалось отбить за счет снижения неустойки по статье 333 ГК РФ и напоминания о моратории на банкротство.
В отношении части суммы спорили о том, до какого момента неустойку считать. Было два варианта:
1. До момента подписания акта приема-передачи. Это означало, что подрядчик должен сдать работы заказчику чуть раньше, чтобы последний успел принять работы в общие сроки выполнения работ.
2. До момента уведомления заказчика о готовности работ к приемке. Такой подход предполагает, что период выполнения работ — это именно период выполнения работ, и он не включает в себя время приемки работ, которая может происходить за пределами сроков выполнения работ.
Истец изначально настаивал на первой позиции, мы на второй. В итоге Истец согласился с нашей позицией и пересчитал сроки начисления неустойки.
Вывод из дела: очень важно сохранять документы и переписку, в т.ч. электронную, подтверждающую уведомление заказчика о готовности работ к приемке. В случае спора о неустойке это поможет снизить ее сумму, потому что заказчик, почти наверняка, будет в иске считать неустойку по дату подписания актов.
Forwarded from ilovedocs
Тем временем в нашем отдельном технологическом клубе ilovedocs творится магия. Посмотрите скриншот.
Владимир Глебовец (www.tgoop.com/law_coder) взял и запилил MVP сервиса, который помогает анализировать правки контрагента.
Попробовать сервис можно здесь.
Обязательно напишите обратную связь и покажите друзьям)
Владимир Глебовец (www.tgoop.com/law_coder) взял и запилил MVP сервиса, который помогает анализировать правки контрагента.
Попробовать сервис можно здесь.
Обязательно напишите обратную связь и покажите друзьям)
Коллеги поделились любопытным постановлением Конституционного суда РФ, касающегося судебных издержек по делам о процессуальном правопреемстве
Хронология событий:
Е.М. Туманина стала ответчиком в арбитражном процессе: компания требовала от нее имущество и денежные средства. Суд частично удовлетворил иск, и на основании решения были выданы исполнительные листы.
Позже компания была ликвидирована, и участник общества М. подала заявление о замене взыскателя, чтобы продолжить исполнительное производство.
Что пошло не так?
Суды разных инстанций отказали в процессуальном правопреемстве, подчеркнув, что участник общества не может автоматически стать взыскателем.
Однако, несмотря на победу в этом вопросе, Е.М. Туманина не смогла получить возмещение судебных расходов, понесенных при защите своих интересов. Арбитражные суды отказали, заявив, что она остаётся должником по основному делу, а значит, право на возмещение ей не положено.
Что сказал Конституционный суд?
Туманина посчитала, что такая трактовка закона нарушает её конституционные права. И Конституционный Суд согласился! Суд указал, что процессуальное правопреемство — это отдельный спор, и расходы, понесенные в его рамках, должны рассматриваться отдельно.
Вывод:
Даже если вы — должник по основному делу, это не отменяет вашего права защищать свои интересы и требовать возмещения судебных расходов в отдельных процессах. В целом, сторонам необходимо внимательно подходить к подаче вспомогательных заявлений в суд, поскольку подача необоснованных заявлений может повлечь право другой стороны взыскать с вас свои издержки.
Хронология событий:
Е.М. Туманина стала ответчиком в арбитражном процессе: компания требовала от нее имущество и денежные средства. Суд частично удовлетворил иск, и на основании решения были выданы исполнительные листы.
Позже компания была ликвидирована, и участник общества М. подала заявление о замене взыскателя, чтобы продолжить исполнительное производство.
Что пошло не так?
Суды разных инстанций отказали в процессуальном правопреемстве, подчеркнув, что участник общества не может автоматически стать взыскателем.
Однако, несмотря на победу в этом вопросе, Е.М. Туманина не смогла получить возмещение судебных расходов, понесенных при защите своих интересов. Арбитражные суды отказали, заявив, что она остаётся должником по основному делу, а значит, право на возмещение ей не положено.
Что сказал Конституционный суд?
Туманина посчитала, что такая трактовка закона нарушает её конституционные права. И Конституционный Суд согласился! Суд указал, что процессуальное правопреемство — это отдельный спор, и расходы, понесенные в его рамках, должны рассматриваться отдельно.
Вывод:
Даже если вы — должник по основному делу, это не отменяет вашего права защищать свои интересы и требовать возмещения судебных расходов в отдельных процессах. В целом, сторонам необходимо внимательно подходить к подаче вспомогательных заявлений в суд, поскольку подача необоснованных заявлений может повлечь право другой стороны взыскать с вас свои издержки.
Последние две недели оказались активные на мероприятия от Комиссии молодых адвокатов Новосибирской области
В прошлую пятницу участвовал в открытом занятии студентов НГУЭиУ на спецкурсе «Адвокатура» по теме «Риторика в адвокатской деятельности». Совместно с Екатериной Бесединой мы рассказали ребятам про важность риторики в работе адвоката, из каких элементов складывается красивая речь и как эти элементы развивать. Затем мы послушали выступления ребят и дали им обратную связь. Основное замечание: риторика — это про выступления, а не про чтение. Нужно учиться говорить самому и университет — это прекрасное место, чтобы тренировать этот навык.
В субботу посетил круглый стол на тему "Крипта в законе. Новинки налогового законодательства”. Алексей Пономаренко, преподаватель, эксперт в области криптоактивов, рассказал про последние тренды в использовании криптовалюты в торговых операциях и поделился перспективами дальнейшего регулирования крипты в России. Наталья Коптева, адвокат в области налогового права, подробно рассказала особенности налоговой реформы, а Коптев Антон поделился особенностями налогообложения адвокатов.
В пятницу на занятиях от Адвокатской палаты рассказывал про особенности обработки персональных данных и что нужно знать на эту тему адвокатам. В частности, делился нашим опытом регистрации Адвокатского Бюро в качестве оператора персональных данных в Роскомнадзоре и составлении реестра процессов обработки персональных данных.
Если вам интересна общественная жизнь адвокатуры — подписывайтесь на канал Комиссии.
В прошлую пятницу участвовал в открытом занятии студентов НГУЭиУ на спецкурсе «Адвокатура» по теме «Риторика в адвокатской деятельности». Совместно с Екатериной Бесединой мы рассказали ребятам про важность риторики в работе адвоката, из каких элементов складывается красивая речь и как эти элементы развивать. Затем мы послушали выступления ребят и дали им обратную связь. Основное замечание: риторика — это про выступления, а не про чтение. Нужно учиться говорить самому и университет — это прекрасное место, чтобы тренировать этот навык.
В субботу посетил круглый стол на тему "Крипта в законе. Новинки налогового законодательства”. Алексей Пономаренко, преподаватель, эксперт в области криптоактивов, рассказал про последние тренды в использовании криптовалюты в торговых операциях и поделился перспективами дальнейшего регулирования крипты в России. Наталья Коптева, адвокат в области налогового права, подробно рассказала особенности налоговой реформы, а Коптев Антон поделился особенностями налогообложения адвокатов.
В пятницу на занятиях от Адвокатской палаты рассказывал про особенности обработки персональных данных и что нужно знать на эту тему адвокатам. В частности, делился нашим опытом регистрации Адвокатского Бюро в качестве оператора персональных данных в Роскомнадзоре и составлении реестра процессов обработки персональных данных.
Если вам интересна общественная жизнь адвокатуры — подписывайтесь на канал Комиссии.
Итак, свершилось — ГД в 3 чтении внесла изменения в КоАП и УК РФ в части обработки персональных данных. Многие уже слышали о последствиях утечек данных, но хочу подчеркнуть несколько ключевых моментов:
Нарушать законодательство в сфере обработки ПДн становится очень дорого:
- не известили РКН об обработке ПДн - штраф от 100 до 300 тыс. руб. для ИП и ЮЛ.
- обрабатываете ПДн в целях, несовместимых с целями обработки, например, собираете избыточные данные - штраф от 150 до 300 тыс. руб.
- обрабатываете ПДн без согласия, когда оно необходимо - штраф от 300 до 700 тыс. руб. (эти штрафы успели ввести раньше)
Повторные нарушения: Ответственность возрастает до миллионов рублей. Если в организации допущено несколько нарушений — суммы штрафов могут суммироваться. Если будет допущена утечка ПДн — становится совсем страшно. Это значит, что приведение документов в соответствие с требованиями закона необходимо
Действия адвокатского бюро "Sollars":
Мы уже несколько лет оказываем юридические услуги в сфере персональных данных и, чтобы не остаться беззащитными после вступления изменений в силу, заранее подготовились:
- составили реестр процессов персональных данных — ключевой документ для составления иных документов в сфере ПДн.
- разработали пакет документов, включая обновлённую политику конфиденциальности и согласия на обработку персональных данных.
- зарегистрировались в РКН как операторы ПДн.
- планируем провести обучение для всех сотрудников, чтобы они понимали, что такое персональные данные и как с ними правильно работать.
Если вы задумывались над тем, чтобы навести порядок в обработке ПДн в вашей организации, то сейчас самое время это сделать. Мы с командой готовы вам помочь, обращайтесь @VladislavKalmutskiy
Нарушать законодательство в сфере обработки ПДн становится очень дорого:
- не известили РКН об обработке ПДн - штраф от 100 до 300 тыс. руб. для ИП и ЮЛ.
- обрабатываете ПДн в целях, несовместимых с целями обработки, например, собираете избыточные данные - штраф от 150 до 300 тыс. руб.
- обрабатываете ПДн без согласия, когда оно необходимо - штраф от 300 до 700 тыс. руб. (эти штрафы успели ввести раньше)
Повторные нарушения: Ответственность возрастает до миллионов рублей. Если в организации допущено несколько нарушений — суммы штрафов могут суммироваться. Если будет допущена утечка ПДн — становится совсем страшно. Это значит, что приведение документов в соответствие с требованиями закона необходимо
Действия адвокатского бюро "Sollars":
Мы уже несколько лет оказываем юридические услуги в сфере персональных данных и, чтобы не остаться беззащитными после вступления изменений в силу, заранее подготовились:
- составили реестр процессов персональных данных — ключевой документ для составления иных документов в сфере ПДн.
- разработали пакет документов, включая обновлённую политику конфиденциальности и согласия на обработку персональных данных.
- зарегистрировались в РКН как операторы ПДн.
- планируем провести обучение для всех сотрудников, чтобы они понимали, что такое персональные данные и как с ними правильно работать.
Если вы задумывались над тем, чтобы навести порядок в обработке ПДн в вашей организации, то сейчас самое время это сделать. Мы с командой готовы вам помочь, обращайтесь @VladislavKalmutskiy
Пришла пятница и команда немного развлекается)
Пользуясь случаем хочу порекомендовать наш канал, созданный специально для студентов и рассказывающий про обучение и жизнь в бюро
Пользуясь случаем хочу порекомендовать наш канал, созданный специально для студентов и рассказывающий про обучение и жизнь в бюро
Forwarded from Born to be a lawyer
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#SollarsLife
Практика digital развлекается: что будет если не переходить на таск-менеджер и выписывать рабочие задачи на стикеры 😅
Практика digital развлекается: что будет если не переходить на таск-менеджер и выписывать рабочие задачи на стикеры 😅
Готовлюсь к мастер классу по риторике для студентов. С Ириной Крыловой мы разрабатывали курс риторики для сотрудников бюро.
Просматриваю материалы, которые мы в свое время собрали и хочу поделиться несколькими упражнениями для развития речевого мышления и контакта глаз, которые я почерпнул из Учебника по риторике под редакцией Ханса Леммермана.
Упражнение 1. Чтение текста: Громко читайте вслух, например статью из интернета. Лучше перед зеркалом или партнером, но можно и перед воображаемым слушателем. Периодически поднимайте глаза для контакта глаз, например, начало предложения вы начинаете читать, а заканчиваете глядя на собеседника или свое отражение в зеркале. Нужно систематически сканировать текст перед собой, добиваясь непрерывного чтения. Польза этого упражнения также и в том, что оно тренирует речевое мышление, когда мысли немного опережают слова.
Упражнение 2. Передача смысла: Читайте отрывок текста длинной от двух до пяти предложений, можно также взять публицистическую статью из интернета. Затем перескажите его, по возможности дословно, сохраняя детали. Или собственными словами, самостоятельно формируя речь. Опять же, я бы докрутил это упражнение тем, чтобы проводить его или перед зеркалом / собеседником, но это не обязательно.
На мой взгляд, эти два упражнения очень эффективны при простоте реализации. Я бы рекомендовал их проходить спринтом - две недели занятий по 15-20 минут в день на оба упражнения. Эффект точно будет.
Просматриваю материалы, которые мы в свое время собрали и хочу поделиться несколькими упражнениями для развития речевого мышления и контакта глаз, которые я почерпнул из Учебника по риторике под редакцией Ханса Леммермана.
Упражнение 1. Чтение текста: Громко читайте вслух, например статью из интернета. Лучше перед зеркалом или партнером, но можно и перед воображаемым слушателем. Периодически поднимайте глаза для контакта глаз, например, начало предложения вы начинаете читать, а заканчиваете глядя на собеседника или свое отражение в зеркале. Нужно систематически сканировать текст перед собой, добиваясь непрерывного чтения. Польза этого упражнения также и в том, что оно тренирует речевое мышление, когда мысли немного опережают слова.
Упражнение 2. Передача смысла: Читайте отрывок текста длинной от двух до пяти предложений, можно также взять публицистическую статью из интернета. Затем перескажите его, по возможности дословно, сохраняя детали. Или собственными словами, самостоятельно формируя речь. Опять же, я бы докрутил это упражнение тем, чтобы проводить его или перед зеркалом / собеседником, но это не обязательно.
На мой взгляд, эти два упражнения очень эффективны при простоте реализации. Я бы рекомендовал их проходить спринтом - две недели занятий по 15-20 минут в день на оба упражнения. Эффект точно будет.
Я обычно не строю личных планов на год, но в этом году по совету коллег решил попробовать Компас, и теперь хочу его порекомендовать. Проект бесплатный, не требует регистрации, скачиваешь форму и заполняешь в ПДФке или на бумаге — все просто и без передачи персональных данных, главное найти пару часов на эту работу.
Чем мне понравился инструмент?
1. Он дает возможность широко взглянуть на прошедший год и увидеть как, в действительности, много ты смог сделать. Когда я составил перечень важных событий за прошлый год, он перестал быть просто очередным годом в жизни, он обрел свою самостоятельную ценность.
2. Ты начинаешь ценить людей, которые были рядом с тобой или с которыми были короткие, но значимые встречи. В опроснике много вопросов о людях, которые были рядом с тобой и приходит понимание, что год ты проживал не один, а твои успехи и неудачи — это не только твои успехи и неудачи, но и поддержка людей вокруг тебя.
3. Можно по-настоящему честно ответить на вопрос, что именно следует изменить в своей жизни. Я, например, застрял на вопросе «Самый крупный мой риск…» и понял, что по-настоящему не рисковал в прошлом году. Возможно, это профессиональная деформация, когда хочется принимать максимально надежные и взвешенные решения, как юрист. Вот только жизнь — это не только юридические консультирования, и за пределами юридической работы надо уметь рисковать. Для себя я отметил, что надо быть смелее в отношении неопределенностей.
4. Можно посмотреть на свою жизнь с разных сторон и увидеть, какие из них ты подзабросил. Физическая активность, прости.
5. Приходит понимание ценностей, которые существуют в твоей жизни, и какие вещи, несмотря на все планы, ни в коем случае нельзя потерять.
6. Ну и, конечно, ты составляешь планы на следующий год с учетом всех инсайтов, которые тебе пришли, пока ты анализировал прошедший год.
Будет ли работать инструмент в качестве конкретного плана? Узнаю через год. Но то, что он помог лучше понять себя и больше ценить прошлые 12 месяцев жизни — это факт. Если еще не планировались на 2025 год — попробуйте, может быть вам тоже понравится несколько часов рефлексии над своей жизнью.
Чем мне понравился инструмент?
1. Он дает возможность широко взглянуть на прошедший год и увидеть как, в действительности, много ты смог сделать. Когда я составил перечень важных событий за прошлый год, он перестал быть просто очередным годом в жизни, он обрел свою самостоятельную ценность.
2. Ты начинаешь ценить людей, которые были рядом с тобой или с которыми были короткие, но значимые встречи. В опроснике много вопросов о людях, которые были рядом с тобой и приходит понимание, что год ты проживал не один, а твои успехи и неудачи — это не только твои успехи и неудачи, но и поддержка людей вокруг тебя.
3. Можно по-настоящему честно ответить на вопрос, что именно следует изменить в своей жизни. Я, например, застрял на вопросе «Самый крупный мой риск…» и понял, что по-настоящему не рисковал в прошлом году. Возможно, это профессиональная деформация, когда хочется принимать максимально надежные и взвешенные решения, как юрист. Вот только жизнь — это не только юридические консультирования, и за пределами юридической работы надо уметь рисковать. Для себя я отметил, что надо быть смелее в отношении неопределенностей.
4. Можно посмотреть на свою жизнь с разных сторон и увидеть, какие из них ты подзабросил. Физическая активность, прости.
5. Приходит понимание ценностей, которые существуют в твоей жизни, и какие вещи, несмотря на все планы, ни в коем случае нельзя потерять.
6. Ну и, конечно, ты составляешь планы на следующий год с учетом всех инсайтов, которые тебе пришли, пока ты анализировал прошедший год.
Будет ли работать инструмент в качестве конкретного плана? Узнаю через год. Но то, что он помог лучше понять себя и больше ценить прошлые 12 месяцев жизни — это факт. Если еще не планировались на 2025 год — попробуйте, может быть вам тоже понравится несколько часов рефлексии над своей жизнью.
Yearcompass
YearCompass | Планер, который поможет завершить год и спланировать следующий.
Условия_благополучия_содержания_слонов.pdf
99.8 KB
В декабре 2024 года, я отдыхал в Тайланде. Поскольку со мной был ребенок я решил, что ему нужно обязательно показать слонов. Выбирал место по отзывам в гугл и отзывы заставили задуматься над тем, в каких условиях слоны содержатся.
Разбираясь в том, где все-таки к слонам относятся лучше, чтобы не испытать стресс при их посещении, я наткнулся на доклад «Taken for a Ride: The conditions for elephants used in tourism in Asia», Всемирного общества защиты животных.
Проанализировав условия содержания 2923 слонов на 220 туристических объектах в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Индии они подготовили доклад куда включили таблицу Описание типичных условий содержания слонов на объектах с низкими, средними и высокими оценками по результатам оценки условий благосостояния.
Таблица дает представление о том, чем отличаются условия содержания слонов в разных местах.
Поскольку это может быть интересным и помочь с выбором, куда все таки ехать смотреть слонов, то решил поделиться этой таблицей.
Разбираясь в том, где все-таки к слонам относятся лучше, чтобы не испытать стресс при их посещении, я наткнулся на доклад «Taken for a Ride: The conditions for elephants used in tourism in Asia», Всемирного общества защиты животных.
Проанализировав условия содержания 2923 слонов на 220 туристических объектах в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Индии они подготовили доклад куда включили таблицу Описание типичных условий содержания слонов на объектах с низкими, средними и высокими оценками по результатам оценки условий благосостояния.
Таблица дает представление о том, чем отличаются условия содержания слонов в разных местах.
Поскольку это может быть интересным и помочь с выбором, куда все таки ехать смотреть слонов, то решил поделиться этой таблицей.
2025-01-16_Журнал_Нейросети_выпуск_1.pdf
406.2 KB
В телеграмме есть чат Нейросети и технологии, где юристы обсуждают использование искусственного интеллекта в работе, учебе и повседневной жизни.
Например, из чата я узнал о продукте гугла aistudio, который позволяет перерабатывать огромные объемы информации.
С помощью этого сервиса я обобщил и структурировал информацию в чате и теперь можно удобно ознакомиться, как ИИ применяют в юридической практике, сравнить возможности различных ИИ сервисов, узнать о проблемах безопасности при использовании ИИ и ознакомиться с кейсами юристов по использованию в своей работе
Если вы хотели, но еще не начали использовать ИИ - документ станет хорошей точкой входа в тему. Если вы уже используете ИИ - сможете расширить свои представления по этой теме.
Например, из чата я узнал о продукте гугла aistudio, который позволяет перерабатывать огромные объемы информации.
С помощью этого сервиса я обобщил и структурировал информацию в чате и теперь можно удобно ознакомиться, как ИИ применяют в юридической практике, сравнить возможности различных ИИ сервисов, узнать о проблемах безопасности при использовании ИИ и ознакомиться с кейсами юристов по использованию в своей работе
Если вы хотели, но еще не начали использовать ИИ - документ станет хорошей точкой входа в тему. Если вы уже используете ИИ - сможете расширить свои представления по этой теме.
Сегодня принимал участие в конференции Business Process Management 2025 от Cnews. Я рассказывал про персональные данные и их связь с автоматизацией бизнес процессов.
Три фундаментальные проблемы, почему персональные данные сложно защищать?
1. Конфликт между скоростью обработки информации и необходимостью защиты информации. Если карточка пациента останется бумажной, то выкрасть все карточки почти нереально, но и скорость обработки информации будет медленнее, чем в электронной карточке.
2. Отставание защиты персональных данных от уровня процессной зрелости бизнеса. Сначала бизнес понимает что все хочет автоматизировать и только потом понимает, что все это как-то надо защищать. Вот только в этот момент оказывается что системы изначально разрабатывались без учёта требований по защиты информации и теперь надо тратить бюджеты чтобы переделывать решения.
⬇️
Три фундаментальные проблемы, почему персональные данные сложно защищать?
1. Конфликт между скоростью обработки информации и необходимостью защиты информации. Если карточка пациента останется бумажной, то выкрасть все карточки почти нереально, но и скорость обработки информации будет медленнее, чем в электронной карточке.
2. Отставание защиты персональных данных от уровня процессной зрелости бизнеса. Сначала бизнес понимает что все хочет автоматизировать и только потом понимает, что все это как-то надо защищать. Вот только в этот момент оказывается что системы изначально разрабатывались без учёта требований по защиты информации и теперь надо тратить бюджеты чтобы переделывать решения.
⬇️
3. Люди - уязвимые звенья. Утечки могут происходить не только из-за хакеров, но, что вероятнее, через сотрудников. Чем больше сотрудников имеют доступ к персональным данным, тем больше шанс утечки персональных данных
Вывод:
Лучше о защите персональных данных позаботиться на этапе автоматизации процессов, чем потом все пытаться переделывать
Вывод:
Лучше о защите персональных данных позаботиться на этапе автоматизации процессов, чем потом все пытаться переделывать
Нейросети_и_технологии_2_2_январь_2025.pdf
466.3 KB
В чат Нейросети и технологии за вторую половину января пришло сообщений больше, чем за всю прошлую историю чата. Поэтому я решил, что второму выпуску журнала, посвященному ИИ в юриспруденции быть.
В этот раз я попробовал несколько новых фич и, мне кажется, повысилось качество цитирования.
Буду рад, если в комментариях вы напишите, чтобы бы вы хотели улучшить с точки зрения структуры документа или подачи информации. В следующем выпуске я попытаюсь это учесть.
В этот раз я попробовал несколько новых фич и, мне кажется, повысилось качество цитирования.
Буду рад, если в комментариях вы напишите, чтобы бы вы хотели улучшить с точки зрения структуры документа или подачи информации. В следующем выпуске я попытаюсь это учесть.
Нейросети_и_технологии_1_2_февраль_2025.pdf
381.2 KB
Это третий выпуск журнала с обзором чата Нейросети и технологии, написанный с помощью ИИ. Он отличается от прошлых двух.
Во-первых, выпуск написан так, что поймет даже новичок в ИИ. Если вас пугали прошлые выпуски сложностью, то этот должен быть доступнее.
Во-вторых, совершен огромный скачок в качестве текста. Журнал больше похож на то, как писал бы его человек. Теперь текст приятнее читать.
Поэтому на этот выпуск журнала предлагаю обратить внимание.
Но не одним ИИ. В ближайшие две недели в планах записать и поделиться коротким курсом базовой верстки в Ворд - как легко и быстро освоить этот инструмент. Кроме того планирую поделиться полезными идеями из социологии. Так что в ближайшее время посты об ИИ на канале будут разбавлены другой полезной информацией
Во-первых, выпуск написан так, что поймет даже новичок в ИИ. Если вас пугали прошлые выпуски сложностью, то этот должен быть доступнее.
Во-вторых, совершен огромный скачок в качестве текста. Журнал больше похож на то, как писал бы его человек. Теперь текст приятнее читать.
Поэтому на этот выпуск журнала предлагаю обратить внимание.
Но не одним ИИ. В ближайшие две недели в планах записать и поделиться коротким курсом базовой верстки в Ворд - как легко и быстро освоить этот инструмент. Кроме того планирую поделиться полезными идеями из социологии. Так что в ближайшее время посты об ИИ на канале будут разбавлены другой полезной информацией
Коллеги!
На следующей неделе стартует курс от академии рунтелекс, посвященный использованию искусственного интеллекта в работе юриста, где я в качестве спикера совместно с коллегами проведу два вебинара.
На первом вебинаре с Яном Стриговым расскажем про то, что такое большая лингвистическая модель, какие они бывают и можно ли ЧатГПТ и его аналоги считать искусственным интеллектом. На втором занятии со Степаном Леонтьевым мы поделимся основами промптинга - как эффективно ставить задачи перед искусственным интеллектом.
В общем, начнем с самых основ, чтобы даже те, кто никогда серьезно не использовал ИИ в своей работе смог освоиться в инструменте
На следующей неделе стартует курс от академии рунтелекс, посвященный использованию искусственного интеллекта в работе юриста, где я в качестве спикера совместно с коллегами проведу два вебинара.
На первом вебинаре с Яном Стриговым расскажем про то, что такое большая лингвистическая модель, какие они бывают и можно ли ЧатГПТ и его аналоги считать искусственным интеллектом. На втором занятии со Степаном Леонтьевым мы поделимся основами промптинга - как эффективно ставить задачи перед искусственным интеллектом.
В общем, начнем с самых основ, чтобы даже те, кто никогда серьезно не использовал ИИ в своей работе смог освоиться в инструменте
runetlex-academy.ru
Нейросети: базовые навыки юриста
Интенсив, после которого вы начнете использовать ИИ в работе и жизни каждый день.