Строительный клуб

Forwarded from Судебная практика АС Московского округа

#PLP_Неустойка

Мораторий защищает всех (Постановление АС МО от 04 августа 2023 года по делу № А40-197422/22).

⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ по контракту.

🟦 Судами первой и апелляционной инстанций иск удовлетворен частично.

🟢 Отклоняя доводы ответчика относительно применения моратория на начисление неустойки к спорным правоотношениям, суды исходили из того, что мораторий от уплаты неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций предоставляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должниками денежных обязательств, в то время как в рассматриваемом деле вменяемые ответчику нарушения принятых на себя обязательств носят неденежный характер - просрочка выполнения работ.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Вывод судов о распространении моратория исключительно на денежные требования к тому же противоречит целям его применения как антикризисного инструмента, направленного на минимизацию последствий санкционного режима и обеспечение стабильности экономики государства, с учетом того, что неденежное имущественное обязательство, как правило, скрывает за собой финансовые вложения;

(2) Данный вывод может повлечь оказание меры поддержки только тем должникам, которые осуществляют исполнение в денежной форме, что в нарушение конституционно значимых принципов правового регулирования приведет к фундаментальному неравенству между участниками гражданского оборота.

Судебная практика всех остальных округов

www.tgoop.com/ConstructionClub/523

1.7K viewsAug 8, 2023 at 07:16

#PLP_Неустойка

Мораторий защищает всех (Постановление АС МО от 04 августа 2023 года по делу № А40-197422/22).

⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ по контракту.

🟦 Судами первой и апелляционной инстанций иск удовлетворен частично.

🟢 Отклоняя доводы ответчика относительно применения моратория на начисление неустойки к спорным правоотношениям, суды исходили из того, что мораторий от уплаты неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций предоставляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должниками денежных обязательств, в то время как в рассматриваемом деле вменяемые ответчику нарушения принятых на себя обязательств носят неденежный характер - просрочка выполнения работ.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Вывод судов о распространении моратория исключительно на денежные требования к тому же противоречит целям его применения как антикризисного инструмента, направленного на минимизацию последствий санкционного режима и обеспечение стабильности экономики государства, с учетом того, что неденежное имущественное обязательство, как правило, скрывает за собой финансовые вложения;

(2) Данный вывод может повлечь оказание меры поддержки только тем должникам, которые осуществляют исполнение в денежной форме, что в нарушение конституционно значимых принципов правового регулирования приведет к фундаментальному неравенству между участниками гражданского оборота.

Судебная практика всех остальных округов

BY Строительный клуб