tgoop.com/arbitrationpractice/3162
Create:
Last Update:
Last Update:
#PLP_Подряд
Подрядчик сдал, заказчик не взял (Постановление АС МО от 19 сентября 2025 года по делу № А40-122377/24).
В делах, связанных с взысканием неустойки по договору подряда, односторонний акт сдачи-приемки работ, подписанный только подрядчиком, не может служить безусловным доказательством надлежащего и своевременного исполнения обязательств, если заказчиком оспаривается как факт выполнения работ, так и их объем и сроки.
Суд обязан проверить, были ли представлены доказательства направления заказчику отчетной документации, подтверждающей исполнение, а также установить, соблюдены ли установленные договором и техническим заданием сроки выполнения отдельных этапов работ, включая требования о максимальном сроке исполнения заявок.
При этом недостаточно ограничиться формальным установлением даты завершения общего срока действия договора — необходимо всесторонне исследовать, в полном ли объеме и в согласованные промежуточные сроки исполнялись обязательства по конкретным заявкам.
Судебная практика всех остальных округов
