tgoop.com/volarbitr/1978
Last Update:
Суд признал неправомерным требование о возврате субсидии на строительство ФОК в Череповце
⛹️♂️ В 2019 году Департамент строительства Вологодской области и мэрия города Череповца заключили соглашение о предоставлении субсидии на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. По условиям соглашения мэрия обязалась ввести объект в эксплуатацию не позднее 1 октября 2020 года.
📉 В ходе проверки использования субсидии Департамент финансов Вологодской области выявил нарушения сроков строительства и потребовал вернуть в областной бюджет свыше 2,5 миллионов рублей. Мэрия города оспорила данное решение в арбитражном суде, настаивая на его недействительности.
⚖️ Суд встал на сторону заявителя и удовлетворил иск.
🔹 В 2021 году стороны заключили новое соглашение, по которому ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2022 год. Перенос срока обусловлен ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком по муниципальному контракту.
🔹 Нарушение сроков строительства в 2020 году было вызвано объективными причинами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением режима повышенной готовности.
🔹 Учитывая, что на момент рассмотрения дела спортивный объект уже введен в эксплуатацию, применение такой санкции как изъятие бюджетных средств фактически использованных на строительство этого объекта, не отвечает требованиям соразмерности, справедливости, ответственности за нарушение обязательства.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения/ дело № А13-6104/2024.
#судебнаяпрактика #арбитраж
BY Вологда. Арбитраж говорит
Share with your friend now:
tgoop.com/volarbitr/1978